西安雅荷地产不畏法律拖欠工程款1.26多亿元（图文）

——强迫施工方缴纳保护费580万元涉黑涉恶的举报

举报单位:汕头市达濠建筑总公司西安分公司,项目人员:潘章清。

被举单位:西安雅荷紫金御房地产开发有限公司,住所地西安市未央区未央宫街办范北村村委会内,法定代表人:王健,男,该公司法定代表人;被举报人:徐束萍,女,该公司实际控股人,董事长;赵永刚,男,该公司副总经理;朱文娟,女,该公司副总经理。

举报理由:1、汕头市达濠建筑总公司西安分公司在与西安雅荷紫金御房地产开发有限公司(以下简称雅荷地产)依法签订施工合同后,我公司向雅荷地产缴纳了400万元保证金,理应进场施工,但雅荷地产和该公司董事长徐束萍与我们施工场地所在的西安市范北村一些黑恶势力相互勾结,先后六次,强迫我公司向该村缴纳保护费580万元;2、2016年4月7日,雅荷地产动用物业公司保安80多名和社会黑恶势力和闲杂人员共200多名,霸占我工地、生活区,破坏公司财产;3、2016年5月1日后,雅荷地产长期雇佣西安市黑恶势力多次殴打和打伤我公司人员;4、从2013年9月开始,雅荷地产在徐束萍授意下一直没有按照合同约定支付我公司民工工资、材料款等1.26685001亿元,造成我公司损失8000万元,致使我公司面临破产倒闭。

举报事实:

雅荷地产强迫我共缴纳保护费580万元。2011年11月1日,举报人汕头市达濠建筑总公司西安分公司(以下简称达濠西安分公司)与被举报人西安雅荷紫金御房地产开发有限公司(以下简称雅荷地产)签订《建设工程施工合同》。合同约定,由达濠西安分公司承建雅荷地产开发的位于西安市未央区范北村的紫金阳光一期A标段H1、H2、H3、H7、B1、B4号楼及商业裙楼和相对应的地下车库。合同签订后,我公司向雅荷地产缴纳了400万元保证金,并组织工人进场施工,但是徐束萍与范北村有关人员串通勾结又强迫我单位给范北村支付保护费580万,如我们不交这些保护费,雅荷地产就不让进场施工,而且雅荷地产规定所有地材必须由范北村来供货,价格要上浮15%。

二、雅荷地产有意拖欠工程款,制造高利贷。2013年8月开始,我公司承建的8栋楼号陆续施工至10层以上,达到付款条件,我公司开始向雅荷地产上报进度产值报表并申请支付进度款2183多万元。支付进度款时,雅荷地产故意制造借口说,这笔钱是他们向其他公司拆借的,强迫我公司承担年利息高达36%,从中套取我公司393万元。

三、雅荷地产用暴力手段霸占我场区。2016年4月7日,我公司项目人员潘章清和达濠西安分公司法人曾广源到雅荷地产与徐束萍见面协调2016年工地开工事宜,但徐束萍拒不见面。2016年4月7日上午11时,现场施工人员电话通知我公司项目负责人郑焱昌,雅荷地产动用物业公司保安80多名和社会黑恶势力和闲杂人员共200多名,使用暴力手段,手持棍棒、管制刀具,强行将我公司施工人员从施工现场及生活区驱离,破坏门窗,故意损坏监控设备,并安排专人看守施工现场大门,门后随时放置棍棒、管制刀具,其余闲杂人员在售楼部聚集,致使我公司150多名施工人员当晚流落街头。事件发生后,我公司报警,未央宫派出所出警,对该事件至今一直未作处理。

四、讹诈我公司缴纳3000万元,造成我公司损失1000万元。2016年4月7日下午5时,在村民代表范小军强烈要求下,徐束萍与雅荷公司副总赵永刚到会议室,徐束萍称雅荷地产没钱,需要钱运作项目,并说我公司如果想继续施工,必须向雅荷地产上交3000万元,借此讹诈、要挟我公司。自2016年4月7日开始,施工现场大门一直由雅荷地产纠集的社会闲散人员看守。4月11日,遂有涉黑恶势力组成的施工队进入施工现场,破坏道路、给排水管、通电线路、成品材料等,合计损失1000多万元。

2016年4月7日我公司施工场地、生活区被霸占。

我公司被霸占后贴的封条

场区被霸占后我公司员工露宿街头

五、设陷阱,强迫项目负责人签订霸王《承诺书》。2016年4月28日,雅荷地产副总经理赵永刚电话通知我公司项目人员潘章清,让其与另一项目人员梁军旗前去其办公室。赵永刚让潘章清和梁军旗在一份提前打印好的霸王复工《承诺书》上签字,并威胁潘章清和梁军旗称,如果不在承诺书签字,不允许我公司继续施工,且不再支付剩余工程款,还强调如果不能在当年7月30日之前交付房屋,逾期每天罚款10万元,潘章清和梁军旗迫于压力,在承诺书上签字。承诺书签字当天下午雅荷地产赵永刚组织监理单位及无关社会人员开会并现场表态不让我公司任何工人进入B1、B2、B4、B5、H3、商业裙楼及地下室施工,又借口说目前他们公司没有钱支付我公司进度款,等交房之后才能给我公司支付工程款。2018年6月雅荷地产向法院提交证据后我公司才知道,雅荷公司这些做法完全是陷阱,因为早在2016年4月7日雅荷公司紫金御公司已经和当地黑恶势力组成的公司签订了施工合同,该公司没有资质。这家没有资质的黑恶势力公司进入工地没几天就停工了,给我单位又造成8000万元损失。

六、雅荷地产为了利益欺骗施工方签订不平等条约。雅荷地产徐束萍我公司与钢材供应公司宋杰签订三方付款协议,由雅荷地产徐束萍直接支付钢材款,后因雅荷地产徐束萍不按协议约定支付宋杰钢材款,导致2018年钢材供应公司宋杰向西安市中级人民法院起诉我公司,给我公司造成多付1500万元资金占用费的损失。

七、雅荷地产恶意拖欠工程巨款,未央区相关部门不予严查。2016年3月至今,雅荷公司多次无理由拒收我公司上报的工程进度产值报表,无理由拒绝向我公司支付应得工程款。致使我公司无力支付工人工资和材料款。2016年12月2日交房后,我公司300多名员工向西安市未央区劳动监察大队反应我公司的遭遇,也向未央区信访中心反应情况,未央区信访局局长最终出面协调:确定2017年1月4日和5日由我公司与雅荷紫金御公司解决工程结算问题。2017年1月5日,未央区未央宫街道办张书记、未央区劳动监察大队张队长组织监督雅荷地产领导赵永刚、鲁延聪、杨东峰、杨林海和达濠公司潘章清、梁军旗、王伟等人在未央宫街道办会议室算账、结算,协商达成工程款支付事宜,并形成《会议纪要》。未央区未央宫街道办王主任、张书记和未央区劳动监察大队张队长强调说:根据《会议纪要》雅荷地产赵永刚同意先支付欠款7705.494万,用于支付农民工工资和材料款。但至今雅荷地产一直不履行《会议纪要》,未向我公司支付分文。

2017年1月中旬,我公司农民工无奈去市政府上访,西安市信访局和未央区信访局未央区未央宫街道办张书记与5位农民工代表现场进行商谈,未央宫街道办张书记现场表态说雅荷地产徐束萍同意先支付达濠现金1516万元和400万元保证金全部用来支付工人工资,再给我公司价值6000万元的房产,政府相关部门监督雅荷地产将工资直接支付给工人。但是雅荷地产徐束萍说的一套做的一套,根本不执行。2017年1月23日农民工去大兴办找张书记找雅荷要钱回家,雅荷地产副总赵永刚,朱文娟副总叫农民工去达濠项目部等着付款,在会议室赵永刚、朱文娟组织了不明身份的黑恶势力人员60多名,在光天化日之下对我公司农民工进行现场殴打,抢夺民工手机,民工郑国鹏当场被打成重伤住院,农民工报警后农民工多人被派出所带走。

徐束萍策划组织闹事,干预司法。2018年元月份雅荷地产为阻止西安市中级人民法院拍卖她公司名下紫金御公司79套房产以偿还长期拖欠天石公司货款,徐束萍在办公室亲自策划组织自己公司员工和保安100多人(我公司梁军旗、潘章清2人可作证)冒充我公司农民工去西安市中级人民法院门口拉横幅、围攻法院、煽动闹事、干预司法。

八、雅荷地产恶意拖欠巨额工程款。2019年12月雅荷地产把雅荷紫金阳光(范北村城改用地)土地编号为WY-10-25-321号宗地通过政府将土地转卖给深圳市弘致实业有限公司(万科),地价7.28亿元,土地款及土地交易的高额差价去哪儿了?雅荷紫金阳光已竣工的12栋楼在未取得任何手续的情况下已销售完,销售所得房款去哪儿了?所有施工单位均未得到应有的工程款,每到年关硬逼着所有农民工和材料商集体上访、上诉、在政府和雅荷地产办公室讨薪、维权,给社会稳定带来不良影响。

西安雅荷地产恶意拖欠我公司农民工工资、材料款等1.26685001亿元,属于典型的违法犯罪,在人民法院判决后仍然拒不执行,成为建筑行业恶意欠款的反面典型,西安雅荷公司和徐束萍、王健、赵永刚等于与黑恶势力相互勾结不畏法律,强行收取保护费、给我公司设陷阱、霸占我公司场区、制造高利贷、煽动闹事、干预司法等违法犯罪的事实我们特此举报,希望中纪委、国家监察委,全国打黑办陕西省和西安市纪委、监察委,打黑办严肃查处,也希望陕西省建设厅、西安市未央区区委、区政府给予查处和协调解决,以维护我们企业和农民工的合法权益。对于我们的实名举报,我们也希望中央和陕西给予继续关注。

举报人:汕头市达濠建筑总公司西安分公司

2020年6月年23日

来源：（西安参考）